鋼結構制作合同范本
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的鋼結構制作合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
鋼結構制作合同范本1
甲方：_________
乙方：_________
依據中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、工程造價：_________
第二條、分包內容
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期
總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，（大寫：_______________元整）。
2、甲方支付乙方二次費付款______元，（大寫：_______________元整）。
3、甲方支付乙方三次費付款______元，（大寫：_______________元整）。
4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。
第五條、雙方責任
甲方責任
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。
3、提供現場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任
1、乙方對鋼結構工程的.施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收后，清理現場（包括生產，生活的材料和臨時設施）。三日內全部退出現場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。
7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜，雙方協商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________乙方：_________
電話：_________電話：_________
鋼結構制作合同范本2
承攬方：________________________
代表人：____________職務：____________電話：____________
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條定作方義務
（1）負責向承攬方提供水、電。
（2）參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務
（1）按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
（2）參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
（1）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
（2）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的.承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條確定變更合同價款及工期
（1）發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
（2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條材料的提供
（1）由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
（2）由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條質量標準
雙方約定本項目質量標準：
（1）項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
（2）所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條項目驗收和保修
（1）項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條違約責任
1、承攬方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
（2）無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責任
（1）中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
（2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金；
（3）超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結構制作合同范本3
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間
二、加工形式：包工包料
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。（以圖紙為依據）
四、工程總造價整（小寫______元）開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工程預付款為______元整（小寫______元），作為定金用于開工費用，余款______元整（小寫______元），由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
甲方（公章）
乙方（公章）
甲方簽字：
20______年______月______日
【鋼結構制作合同】相關文章：
鋼結構制作合同01-19
鋼結構制作安裝合同03-28
鋼結構制作安裝合同09-08
鋼結構制作安裝合同02-04
鋼結構加工制作合同12-09
鋼結構廠房制作合同02-09
鋼結構制作與安裝合同02-01
鋼結構制作合同(12篇)02-15
鋼結構制作合同6篇02-15
鋼結構制作合同10篇02-14