品才網(wǎng)>合同范文>服裝加工合同書

服裝加工合同書

時間：2024-03-11 17:47:30 合同范文

服裝加工合同書范本

　　現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的服裝加工合同書范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

服裝加工合同書范本

服裝加工合同書范本1

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù)量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章)單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　有效期限：年月日至年月日

　　合同范本二

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的`交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

　　乙方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

服裝加工合同書范本2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)平等自愿，互惠互利的原則，雙方協(xié)商經(jīng)銷協(xié)議如下：

　　一、甲方授權乙方在 _________經(jīng)銷_________服飾。

　　二、甲方以商品全國統(tǒng)一零售價的_________折作為乙方結算價，并開具增值稅發(fā)票。運費由乙方負擔，甲方代辦運輸手續(xù)。本市內運輸由甲方承擔。

　　三、乙方自行看樣定貨，發(fā)貨后不作退換貨處理。如有質量問題，貨到_________天內通知甲方，并發(fā)回給甲方鑒定，過期不再處理。

　　四、乙方在該地區(qū)經(jīng)銷期間，應維護甲方的品牌形象，不得損害甲方的'利益，做好優(yōu)質服務、售后服務工作。

　　五、甲方授權期限為_________年，經(jīng)甲方對乙方銷售業(yè)績考核，再協(xié)商制定續(xù)簽手續(xù)，或轉為連鎖經(jīng)營點。

　　六、如有下列情況，甲方不需經(jīng)乙方同意，可以終止本協(xié)議，并且由乙方自負一切責任：

　　1、有違反本協(xié)議之事的行為。

　　2、不能及時給付貨款。

　　3、提供暢銷產(chǎn)品，供同業(yè)仿造。

　　4、對外促銷等廣告，未經(jīng)甲方事先同意而實施。

　　5、乙方違反以上條例，經(jīng)口頭勸告無效，再發(fā)書面通知限期改正，如還不思改過，經(jīng)甲方信函通知乙方終止本協(xié)議。

　　七、協(xié)議期滿，自動終止雙方義務。

　　八、協(xié)議期間，如有異議，雙方協(xié)商解決。如雙方協(xié)商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。

　　甲方名稱：_________

　　乙方名稱：_________

　　簽約日期：_________ 年 _________月_________日

服裝加工合同書范本3

　　定做方（甲方）： _________有限公司。

　　承攬方（乙方）：_________ 制衣有限公司。

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就_________年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、貨品名稱、單號、款號、數(shù)量、金額、交貨期等

　　貨品。

　　名稱 _________單號_________ 款號_________ 顏色 _________數(shù)量與碼數(shù)_________ 單價/件_________ 交貨期_________ 備注。

　　S M L XL XXL 總數(shù)。

　　貨款（合計）_________RMB￥（金額大寫）_________￥

　　二、雙方責任范圍

　　甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準進行計算。

　　四、質量與數(shù)量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存，作為加工生產(chǎn)的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產(chǎn)之前，乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃，以便監(jiān)控實施過程。

　　4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。

　　五、知識產(chǎn)權保護責任

　　乙方不得使用甲方的商標和產(chǎn)品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

　　六，違約責任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的.貨期，生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費 _________%的違約金。

　　2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當。

　　以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　簽名：_________簽名：_________

　　蓋章： _________蓋章：_________

　　簽訂日期：_________年______月_____日_________年______月_____日

服裝加工合同書范本4

　　定作方：_________

　　簽訂地點：_________

　　合同編號：_________

　　承攬方：_________

　　簽訂時間：_________年______月_____日

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等（附樣），在 _________天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字（蓋章），如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后，于_________年 _________月 _________日前交貨，服裝制作完成后由 _________承攬方_________ 方負責（送）貨至_________ 定作方指定地點 _________（地點），所需費用由_________ 承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付_________%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的_________%___________元。結算均采用 _________轉賬方式。

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的'備品（拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它）。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之_________/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之_________/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：_________ 年_________ 月 _________日至 _________年 _________月 _________日止。

　　定作方：_________ 承攬方：_________

　　（蓋章）（蓋章）

　　代表人：_________ 代表人：_________

　　電話： ___________________________電話：___________________________