墊資合同
隨著法律觀念的深入人心,很多場合都離不了合同,它可以保護民事法律關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,下面是小編為大家收集的墊資合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

墊資合同1
甲方:
乙方:
甲方因修路等進行基礎建設,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料,為了互惠互利,甲、乙雙方經協商達成如下協議:
1、乙方向甲方供給沙子、石子、水泥、白灰,物料價格隨行就市。
2、乙方所供給物料價值滿伍拾萬元(50萬元)時,甲方為乙方支付一次物料款。每滿伍拾萬元(50萬元)的`當天付清伍拾萬元物料款。如果當天甲方不付清伍拾萬元,按剩余部分物料款為基數開始計算利息,月利率為5%,同時乙方有權停止供貨。
3、在甲方按約支付貨款的情況下,乙方應當保證甲方用料充足,不能耽誤甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料,不與除乙方之外的任何第三方建立本合同項下的物料供需關系。 4本合同共同遵守,如有違約,應當承擔違約金伍萬元。 5本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字后生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月日
墊資合同2
甲方:
乙方:
為了維護雙方當事人的合法權益,根據相關法律法規的規定,雙方給當事人協商就乙方租賃甲方土地相關事宜達成一致,簽訂本合同。
一、租賃土地位臵、面積、用途
甲方將位于出租給乙方作為經營使用,占地面積為____畝。
二、租賃期限
租賃期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金計算標準及交付方法
1、租金計算標準:____元/每畝,在合同期內甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的權利和義務
1、對乙方租賃的土地擁有權。
2、對乙方的.經營情況有監督檢查權。
3、保護乙方的正常生產經營活動,維護乙方的合法權益。
五、乙方的權利和義務
1、對租賃土地享有使用權、收益權。
2、對租賃土地未經甲方同意不得擅自轉租。
3、租賃期內發生的債權債務,均由乙方承擔。
六、違約責任
雙方當事人任何一方違反本合同規定條款,則視為違約,甲方違約,必須賠償違約給乙方造成的一切經濟損失。
七、特殊規定
如遇不可抗拒的自然災害,造成重大損失,由雙方協商解決相關事宜,租賃期內如遇國家征用或征收土地,土地補償款歸甲方所有,地上物補償及經營損失補償等歸乙方所有。
八、合同變更、解除及糾紛的解決辦法
雙方當事人可以采取簽訂補充協議的方式對租賃合同進行變更和解除,發生合同糾紛時,雙方協商解決,協商不成的,任何一方可直接向人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字后生效。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
簽訂日期:
墊資合同3
需方:_______________(以下簡稱乙方)要方:_______________(以下簡稱甲方)
乙方因工程需要,向甲方購買黃沙、水泥,為明確雙方的權利義務,經雙方平等友好協商,訂立以下條款。
1、乙方所需的黃沙、水泥全部從甲方購買。未經甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買黃沙、水泥,否則,乙方應向甲方支付違約金人民幣伍萬元整,同時甲方有權單方解除合同。
2、乙方根據工程進度需要,分期向甲方購進所需黃沙、水泥,乙方每次需貨時,應提前1天通知甲方,經甲方確認后,甲方應在2日內將該黃沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期貨的.價款的千分之三支付違約金。
3、黃沙、水泥接收驗收方式:乙方收到貨物后應先進行驗收,合格后方可使用,如有質量問題應在收到貨物之日起2日內書面通知甲方,并提出相關的檢測報告,否則該批黃沙、水泥的質量視為完全合格。
4、付款方式:本合同項下黃沙、水泥款項按以下方式支付:甲方黃沙、水泥送到乙方工地當日,乙方必須支付該批黃沙、水泥總價款的30%,余款30日內付清。
5、雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交方所在地人民法院裁決。
6、本合同雙方簽字蓋章后生效;每批送貨合同金額及數量等附明細表。
7、本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
甲方代表:_______________乙方代表:______________
合同簽訂日期:_______________
墊資合同4
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經過深入的溝通、交流,在平等自愿、互惠互利、共同促進和共同發展的前提下,就“項目”建立戰略合作關系,并達成如下協議:
第一條合作原則
按照“優勢整合、平等互利、共同促進、共同發展”的原則。
第二條合作內容
1.甲、乙雙方同意在堅持綠色發展理念的前提下,締結戰略合作關系,對“______”進行市場推廣應用,并結合市場需求,對系統進行創新新探索和升級改造,增強市場競爭力。
2.雙方共同組建項目開拓小組,以項目為載體,明確各自分工,有效的開展工作。
第三條責任義務
(一)甲方責任義務
1.負責“______”市場開拓。
2.負責協調政府相關部門,整合專家學者、專業企業及社會資源,促成項目簽約和實施。
3.負責“______”項目實施中,在線監測設備、閥門硬件設備的'采購。
(二)乙方責任義務
1.負責“______”中軟件部分的升級改造及優化
2.負責“______”中央控制系統的生產制造。
3.負責具體項目的系統安裝調試及運營維護。
4.負責項目實施中,PCL、信號線材料的采購。
第四條溝通協調機制
定期與不定期組織溝通交流:討論分析市場情況;針對項目存在的問題提出意見及建議;協調項目協議、建設、運維相關事宜;研究解決的措施辦法。
第五條保密責任
合作過程中,對投資額度、運維模式、商務運作、實施方案、財務管理等涉及保密內容,雙方均有責任進行保密。如一方未征得對方同意,擅自違反保密約定、并造成損失的,依據協議追究法律和經濟責任。
第六條其他事項
1.本戰略協議是雙方進行長期合作的依據,執行過程當中,可根據市場情況,經雙方協商一致后,調整和增加合作的內容;具體項目另簽訂具體項目協議。
2.甲乙雙方之間的信任與相互合作,是本戰略協議得以履行的基礎。
3.甲乙任何一方如因自身原因提前終止協議,需提前一個月通知另一方,經雙方友好協商妥善解決。
4.本協議經雙方代表人或其授權代表簽字,并加蓋公章后生效,有效期五年。本協議正本一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。本協議期滿時,雙方應優先考慮與對方續約合作。
甲方(蓋公章):______乙方(蓋公章):______
法定代表人或授權代表:______法定代表人或授權代表:______
日期:______日期:______
墊資合同5
上訴人(一審原告):
仲 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
被上訴人(一審被告):
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
趙 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案,不服無錫市 區人民法院于20 年 月 日作出的(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,現提起上訴。
上訴請求:
1、請求依法撤銷(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,對本案予以改判,判決李 、趙 配合辦理過戶手續,將涉案房屋登記到上訴人仲 名下;
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
此致
無錫市中級人民法院
上訴人: (仲 )
20 年 月 日
墊資合同6
甲方: 乙方:
經雙方友好協商,達成以下協議:
一:乙方因資金周轉需要,特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ,只用于 ,專款專用,不得作為其它用途使用,協議到期后,由乙方負責歸還墊資款,項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二:乙方必須將公司營業執照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管,以及此次墊資產生的重要單據文件: ,完全由甲方掌控此墊資款。
三:代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止,墊資完畢后,此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的,乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的` 支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四:乙方鄭重聲明,此墊資款財產所有權歸甲方所有。并非乙方和 。
五:墊資收益:甲乙雙方約定,此次墊資享有墊資項目分成,分成金額: 固定收益,金額為:¥16000.00元,計壹萬陸仟元人民幣整(此收益為雙方約定固定收益,甲方不承擔項目收益變動及虧損風險) 。
六:乙方故意隱瞞債務事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的,甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條,將乙方移交公安機關處理,依法追究乙方刑事責任。
七:本協議自繳款之日起生效,如發生糾紛的,經雙方協商不成,由甲方指定人民法院提起訴訟。
八:本協議一式貳
雙方各執一份自雙方
雙方可以補充規定,補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方(法人)簽字:
年 月 日 年 月 日
墊資合同7
一、甲方(墊資人):_______________
地址:______________________
聯系電話:__________________
身份證號:_________________
二、乙方(被墊資人):_______________
地址:______________________
聯系電話:__________________
身份證號:_________________
三、合同內容
1.基本情況
甲方同意為乙方提供墊資服務,以保證乙方完成商業項目的資金需求。墊資范圍包括但不限于借款、股票交易、房屋買賣等。
2.墊資金額
墊資金額為人民幣_________元,甲方將在合同簽訂之日起的______個工作日內將資金轉入乙方指定賬戶。乙方應當按照合同約定在約定期限內將墊資款項歸還到甲方賬戶。
3.利息與費用
乙方歸還墊資款項的同時,應當同時向甲方支付相應的利息以及其他可能產生的費用。具體的'利息和費用標準由雙方協商確定。
4.保證金
乙方必須向甲方支付相應的保證金。保證金數額應當與墊資金額的10%相等。保證金將在乙方全額歸還墊資款項后返還給乙方。如乙方未能按照合同約定向甲方歸還墊資款項,甲方有權將保證金作為賠償金。
5.其他條款
甲方和乙方認真履行合同約定,一旦合作開始,合同具有合法效力。本合同一經簽訂,即為雙方約定的有效合同。任何一方擅自變更合同內容,都需要經過對方同意并簽署補充協議。
四、合同生效
本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方蓋章簽字,自生效之日起生效。本合同和對應的補充協議構成了雙方之間的完整協議。
甲方簽字:______________ 乙方簽字:_____________
日期:___________________ 日期:_________________
墊資合同8
甲方:____________
乙方:____________
經甲、乙雙方自愿協商,同意乙方承包甲方橋外房子完成業四樓止墊資金建修。
一、墊資金建修的方式:墊資____________萬元。只限墊支壹年內還____________萬元。其中____________萬元作為資金利息,房子賣了后,連頭帶利還清,如超過時間,利息加翻還息。
二、所有建房開支一律由甲方自己負責。
三、伍拾萬元現金以普嶺鄉街道任意門市和樓上全層住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工資每平方米玖拾元,打橡膠板,工資由甲方負責。
五、甲、乙雙方達成協議后,在建修施工過程中必須保持正常施工,任何一方不能找任何借口爭吵和阻礙,否則造成停工、損料和延長建房時間等一切損失應全由反口一方負責。
六、此協議書面壹式兩份,甲、乙雙方各執壹份,空口無憑,以此為證,長期有效。
協議人:____________證人:____________
甲方:____________乙方:____________
____________年______月______日
墊資合同9
甲方(墊資方):
乙方(借資方):
根據《中華人民共和國民法則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規以及規章的規定,乙方(借資方)為修建馬桑坪產業路向墊資方申請借款,雙方本著平等自愿、誠實信用的'原則達成一致意見,特簽訂本合作協議(以下簡稱“本協議”),并保證共同遵守執行。
一、借資用途:修建馬桑坪產業路(毛壞)
二、借資金額:以實際修路所用資金為準。
三、借款發放形式:甲方預先墊付。
四、還款期限:
五、還款資金來源及還款方式
1、還款來源:以申報政府撥放及村合作社承擔。
2、還款方式:一次性還給甲方
六、如逾期則每天被墊資額的2%交納違約金,逾期不得超過60天。
七、雙方責任
1、甲方負責自墊資及修路事宜。
2、乙方負責所修路面所占土地調解。
八、本協議簽訂之日起生效,如發生糾紛的,經雙方協商不成,由甲方指定人民法院提起訴訟。
九、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起即可生效,具有同等法律效力。
甲方(墊資方):
乙方(借資方):
日期:
墊資合同10
合同編號:【合同編號】______________________________
甲方(借款人):【甲方名稱】______________________________
地址:【甲方地址】______________________________
聯系電話:【甲方電話】______________________________
乙方(出資人):【乙方名稱】______________________________
地址:【乙方地址】______________________________
聯系電話:【乙方電話】______________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規,甲乙雙方本著自愿、平等和互利的原則,達成如下墊資合同:
一、借款金額:本合同借款金額為【借款金額】_________________________元人民幣。
二、墊資期限:本合同借款期限為【借款期限】個工作日,自【借款開始時間】日起計算,到期后甲方應還清本息。
三、投資回報:本合同約定借款回報【借款回報】___________元,具體回報標準如下:
(一)借款本金:【借款金額】___________元;
(二)借款利息:【借款金額】___________元 × 【借款利率】___________%(日) × 【借款期限】___________個工作日 = 【借款利息】___________元。
四、還款方式:甲方應當在借款到期之日前,將本合同項下所有款項一次性結清,并支付相應的投資回報給乙方。
五、逾期違約金:借款到期日之后,甲方未履行還款義務的,應當按照以下規定支付逾期違約金:
(一)逾期天數不足7天的,應當按照借款本金的【利率】___________%收取逾期違約金;
(二)逾期天數在7天至30天之內的`,應當按照借款本金的【利率】___________%收取逾期違約金;
(三)逾期天數超過30天的,應當按照借款本金的【利率】%___________收取逾期違約金,并另行承擔其他法律責任。
六、保證方式:甲方應當按照約定方式向乙方提供相應的擔保。
七、爭議解決:本合同的履行和解釋適用中華人民共和國法律。雙方因履行本合同發生爭議時,可以協商解決,如果無法協商解決,任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。
八、其他事項:本合同經甲乙雙方簽字蓋章后,自【簽訂日期】______________________日生效,并具有法律拘束力。本合同正本一式兩份,甲乙雙方各持一份。本合同未盡事宜,雙方可另行協商規定。
甲方(借款人)簽名:___________日期:___________
乙方(出資人)簽名:___________日期:___________
墊資合同11
發包人:都昌縣源生環保科技有限公司 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就本工程施工事項協商一致,同意訂立本合同,并共同信守合同各項條款。
第一條 工程概況
(一)工程名稱:都昌縣生活垃圾綜合處理廠項目
(二)工程地點:江西洪城水業都昌分公司西側
(三)工程內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程
(四)工程價款:本工程投資額約 元人民幣。
(五)承辦方式:乙方對工程實行總承包,即包人工、包材料、包機械、包工期(圖紙以內的全部內容)、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。
第二條 合同工程
(一)開工日期:20xx 年5 月 26日
(二)竣工日期:20xx年 11 月26日
(三)合同工程總日歷天數180天。
第三條 合同價款
(一)合同價款依據
1. 土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
(二)工程結算
1.工程竣工,并符合下列全部條件,甲方予以決算:
A.工程通過城建質監部門竣工驗收,全部達到工程設計要求和國家驗收標準,無任何質量問題。
B.工程在施工過程中,乙方嚴把材料質量關,所有材料均為國家合格產品,無任何假冒偽劣產品用于本工程,無偷工減料行為。能嚴把施工質量關,所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規范要求。
C.乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用(建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等)。
2.乙方根據實際工程量,按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書,送交甲方審核。
第四條 質量標準
工程質量標準為:
(一)乙方必須按國家相關規范和質量施工技術標準要求,根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底,精心組織施工,加強質量控制,確保工程質量,按時完成本合同工程及其缺陷的修復。
在施工中根據有關質量標準組織驗收,如果質量不符合標準,乙方必須返工修復,其費用損失由乙方承擔,工程質量低劣又無法挽救的,由乙方負責賠償全部經濟損失,且工期不予順延。
(二)隱蔽工程在未經自檢和現場監理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽,乙方應保證甲方質檢人員及監理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量,合格后才能隱蔽。否則,返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意隱蔽,否則,返工費用由甲方承擔。
(三)具體質量要求如下:本工程質量標準要求全部達到合格工程,爭創優質。
第五條 材料供應及機械租賃
(一)乙方采購材料及要求
1.應事先通知甲方,請甲方看樣,留滯樣品,并經甲方書面同意后,方可采購。
2.乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單,并經甲方或監理工程師現場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。
(二)周轉材料及機械租賃:
乙方應根據具體情況,配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。
第六條 安全文明施工
(一)乙方必須遵守國家及地方政府部門頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛生管理等法規制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求,嚴格按照安全標準施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工現場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材,設立安全警告標示牌,并設專職的安全員,保障施工現場的安全。特殊工種要經過專業培訓,持有效證件上崗。施工作業人員未經安全生產教育培訓,不得上崗作業。
(三)乙方在整個施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品,并進行人身保險,保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任,乙方應對以上事件負責,費用自理。
(四)乙方在進行爆破作業時,應嚴格遵守經甲方和監理批準的爆破作業方案和操作規程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施,并對由于爆破造成的任何人身傷亡(包括第三者)以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。
(五)乙方必須嚴格控制火工品,遵守有關火工品的管理制度,嚴禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。
(六)施工現場材料應堆放整齊,機械設備安裝井然有序,施工現場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統一著裝、掛牌上崗。
甲乙雙方要簽訂《建設工程承發包安全管理協議》。
第七條 雙方職責
(一)甲方職責
1.負責本工程的場地平整、通水電工作,保證施工期間的需要。
2.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責。
3.辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
4.確定水準點與座標控制點,以書面形式交給乙方,進行現場交驗。
5.組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。
6.協商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。
7.負責工程的施工監理,對施工安全、質量、進度等進行監督檢查。
8.及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。
(二)乙方職責
1.辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
2.負責施工界內的用水、用電(水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任)及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。
3.開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等,并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間:《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。
4.將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。
5.尊重監理,信守合同,維護甲方的信譽。
6.無條件接受政府職能部門、業主及甲方和監理的技術指導、安全質量監督檢查,確保安全、質量、環保達到標準。
7.施工期間設專人維護好甲方施工現場內的水、電管線,如有損壞或丟失,乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現場以外的水、電管線損壞或丟失,乙方應負責賠償。
8.不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。
9.項目承包人(或經理)、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現場對本工程的管理,離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續。
10.上道工序完成后,未經甲方質檢人員或監理同意,不得進入下道工序施工。違反者,損失自負。甲方質檢人員及監理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意進入下道工序施工,否則,返工費用由甲方承擔。
11.施工現場實行標示牌管理,寫明工作范圍、作業內容和質量要求,認真執行三檢制度(即自檢、互檢和工序交接檢驗制度)。根據工程需要,提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施,并負責安全保衛。
12.負責合同規定的保修期內的缺陷修復,直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。
13.自費做好施工中各項目、各環節及分工序的'監測、量測和試驗,若委托甲方完成,甲方要收取相應的費用。
14.搞好文明施工和標準化作業,遵守環境保護法,對已完工的各類建筑物,在交工前負責保管并清理好場地。
15.自行解決乙方施工中出現的外圍環境干擾并承擔相應費用。
16.遵守國家有關法律、法規和鄉規民約,服從業主內部治安、物業等相關管理,因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等,由乙方自行處理。
17.自行承擔乙方安全部門或地方部門按規定所交納的一切費用。
18.按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定,乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業病預防、檢查、治療、康復等工作,并承擔由此而發生的相關費用。
第八條 工程價款的支付
(一)本合同不支付工程預付款,乙方必須具備滿足本工程的流動資金。
(二)付款方式 本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工起直到【都昌縣生活垃圾綜合處理廠建設項目】中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
第九條 違約責任
(一)甲方
未按合同規定的條款履行的,應承擔相應責任。
(二)乙方
1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罰3000元,限額為10萬元。
2.不聽從甲方及監理檢查監督發現一次扣1000元。
3.進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場,發現一次罰款500。
4.若乙方在保修期內缺陷修復不及時,甲方有權指定第三方修理,費用由乙方承擔,并在質保金中扣除。非乙方責任,乙方不承擔費用。
第十條 爭議的解決方式
合同執行過程中如果發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,由江西省九江市仲裁委員會裁決。
第十一條 其它
1.乙方不得將本工程轉包,如有發現轉包,甲方有權終止合同,并按合同價款10%進行處罰。
2.乙方不得違反國家和政府有關規定拖欠民工工資,否則,甲方在支付乙方工程款時,有權代乙方優先支付本工程違反國家和政府有關規定拖欠的民工工資。
3.工程竣工后,保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施,同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾,如不按規定時間內完成,乙方承擔每天500元違約金。
第十二條 附則
合同在執行過程中,業主、監理、甲方所編制的施工計劃,對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分,雙方必須遵守。
第十三條
1.未盡事宜由雙方在合同執行過程中協商,并簽署補充協議書,補充協議與本合同具有同等效力。
2.與本工程簽定的其它相關協議、合同,與本合同有沖突的均以本合同為準。
3.本合同書雙方約定正副本份數:正本貳份,甲乙雙方各執壹份,副本肆份。
甲方單位:乙方單位:
甲方代表:乙方代表:
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
墊資合同12
甲方:_______
乙方:_______
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,為了保證雙方的合法權益,供需雙方在平等自愿、誠實信用、協商一致的基礎上簽訂本合同,并信守以下條款,共同嚴格履行。
1.1工程名稱_______工程。
1.2工程地點:_______。
1.3承包范圍:總平面圖中c1標段中b、c線道路混凝土工程。
1.4承包方式:包工、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
1.5合同價款:單價28元/m(綜合單價包干)。
1.6質量標準:合格。
1.7工期:工程總日歷工期7天。具體開工日期以電話通知為準。
執行《工程施工質量驗收規范》及現行國家、長沙市相關技術標準、規范;。
3.1甲方的權利和義務。
3.1.1、甲方負責人姓名:
甲方負責人對施工階段質量、進度以及現場工程量簽證進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
3.1.3甲方主要工作:
3.1.3.1負責場地三通一平;。
3.1.3.2按合同約定支付工程款。
3.2乙方的權利和義務。
3.2.1乙方負責人姓名:
乙方負責人代表乙方就此工程項目全權對甲方負責。
3.2.2乙方主要工作:
3.2.2.2做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合甲方和監理單位進行質量檢查。
a、本工程采用綜合單價方式,此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變,不受市場價格及政策性價格的調整而增減。
b、。工程量按實結算。
5.1工程完工后,甲方向乙方支付至合同總價的50%;。
5.2工程經甲方、監理竣工驗收交付使用后,支付至工程結算總價的95%,其余5%的質量保證金,待質量保期滿一年后支付,如保修期內由于承包單位原因產生的質量問題,由承包單位免費維修,如承包單位2天內不到,由發包人處理,所發生費用加10%的管理費由承包人承擔。
6.1乙方應按甲方統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;甲方對乙方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
6.2乙方在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
7.1乙方在工程具備竣工驗收條件前24小時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改,并承擔自身原因造成整改的.費用。
8.1甲方違約:
8.1.1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤,工期順延,費用不計。
8.2乙方違約:
8.2.1因乙方原因,未按本合同所示工期按時竣工,每延誤一天,乙方按3000元/天向甲方支付逾期違約金,并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
8.2.2因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準,由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準,所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責,并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求,甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的,甲方有權另行安排單位完成相應整改工作,由此發生的費用及損失均由乙方承擔。
8.2.3如施工完畢后,未能通過相關部門的驗收及開通,甲方將不予以支付剩余的工程款,直到驗收合格并開通后,甲方無息支付。
在履行合同過程中產生爭議時,雙方首先本著友好態度協商解決;若協商不成,可向仲裁委員會仲裁。
10.1本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;。
10.2甲乙雙方履行合同全部義務,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止。
甲方:_______
乙方:_______
地址:_______
地址:_______
委托代理人:_______
委托代理人:_______
電話:_______
電話:_______
墊資合同13
甲方代表人:_______(以下簡稱甲方)
乙方代表人:_______(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方友好協商,本著平等互利、共謀發展的原則,甲方將______公路約______ km,約______ m改建工程中砼路面單項工程中的勞務工作發包給乙方,具體事項協商如下:
一、工程項目及質量要求
1、砼路面。乙方負責上料、拌合、運輸、立模、脫膜、澆筑、切縫等工序中的全部勞務工作(熟料運輸車運距不超過3km,原材料離攪拌機不得超過水平直線距離30m),并提供所需機具設備;超水平直線距離由甲方負責轉運,工程質量符合要求。
二、工程單價及付款方式
砼路面______元/ m3(含各種機具設備的租賃及進出場和安裝拆除費用等),合同總價值為人民幣______元(以設計圖紙方量為準),臨時需用點雜工單價60元/個,1000米按工程進度計價100%付款(施工過程中借總價生活費,并在每次結帳時扣除)。
三、工程時間
該項目工期天(______年______月日至____________年______月______日)內完成澆筑施工工程全部勞務工作(甲方因素及人力不可抗拒因素除外)。
四、甲方責任
1、甲方負責提供水泥、石子、砂子、攪拌站的'場地、庫房、乙方人員住房、消費、照明用電費、攪拌機的水電費、養護用的覆蓋物、連結筋等材料費。
2、乙方設備進場后,甲方應支付進場費用壹萬元,在工程中第一次撥款時扣除。
3、甲方負責整個工程的一切技術工作。
4、乙方車輛進場后被扣押、罰款,甲方負責協調解決。
5、施工障礙由甲方排除,在施工過程中發生人為障礙由甲方負責排除。若因甲方的原因造成乙方停工或返工的損失,由甲方負責賠償。
6、甲方應按本協議第二條、第四條第二項按時付清各種款項。如未付清,視為甲方違約,除全額承擔違約金外,并承擔銀行同期貸款四倍的資金利息。
7、甲方應及時組織材料供應。如停工滯料壹天以上,甲方應支付乙方做工人員,生活補貼費每人每天18元,機械設備補貼每天500元。
五、乙方責任
1、在甲方材料供應無質量問題的前提下,施工符合甲方技術要求,并達到工程的相應等級。
違約金。
3、乙方必須聽從甲方工地技術人員的指揮安排,不得頂撞,否則按每次50元支付罰款給甲方。
4、乙方人員應在施工過程中保證施工安全,嚴禁打架斗毆,酒后上班,上班時杜絕穿拖鞋。若發生安全事故,乙方自行負責經濟損失,乙方必須保證路面、街面砼外、平整度、密實度、厚度達到設計、規范要求,乙方須嚴格按照資陽市公路工程實驗檢測中心提供的砼配合比或甲方要求進行級配,并對水、水泥、河砂的級配變動須有文字交待方可。
5、乙方運輸車輛必須安全行駛,施工機械設備必須按操作規程操作,如發生事故,由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方必須嚴格執行施工圖,按照交通局主管部門和甲方的要求施工。乙方施工過程中,應嚴格遵循國家相關規范的規定,不得違章、違紀。
六、違約責任
甲、乙雙方應按《協議》執行,如一方違約,由違約方按合同總價值的10%賠償對方,計人民幣______元。
七、其它
1、由于現在物價上漲,柴油單價以/升為基準,超過部分由甲方負責。
2、未盡事宜,雙方協商解決。
八、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。工程項目完工付清款項后,自動失效。
甲方:______公司
法定代表人:______
乙方代表人:______
______年______月______日
墊資合同14
轉讓方:_______________(以下簡稱甲方)
受讓方:_______________(以下簡稱乙方)
甲方現將的土地與乙方合作開發建房,為明確雙方的權、責、利,特訂協議如下:
一、宅基地概況:宅基為_______________的良田(約_______________畝)與_______________的良田(約_______________個平方)。
二、合作方式:甲方宅基地與乙方合作開發建房,乙方將車庫上的'一樓二個套間和_______________萬元現金補償給甲方,另外方勇的宅基地乙方以現金_______________萬的方式一次性補償給_______________。
三、付款方式:簽訂合同付,其余部分待動動工付清元_______________。
四、權利與責任:甲方必須保證現方勇修的通道給乙方正常使用,乙方享有該條路的永久性使用權,但無所有權,甲方不得向乙方收取道路及其他一切費用。甲方必須保證周圍群眾的不得無理取鬧,遮光、前后間距所發生的費用概由甲方負責,乙方不承擔其他任何費用。乙方必須保證該房屋的質量,甲方的兩套住房享有乙方房屋的同等權利。甲方不負責所有的建房手續費用。甲方必須負責經辦該房屋施工期間和以后的生活水電,但所發生的費用概由乙方負責。
五、乙方所給甲方的兩套住房,乙方不負責房產證件手續。
六、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______________
乙方簽字:_______________
________年_______月_____日
墊資合同15
發包人(全稱):都昌縣源生環保科技有限公司 ( 以下簡稱甲方)
承包方(全稱): (以下簡稱乙方)
為保證 工程在合理使用期限內正常使用,發包人、承包人經協商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
質量保修范圍包括地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下:
上述內容及合同范圍內裝修工程
二、質量保修期
質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據國家規定,結合具體工程約定質量保修期如下:
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
3.電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年;
4.裝修工程為2年;
5.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為1 年。
三、質量保修責任
1.屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發包人可委托其他人員修理,修理費用從質量保修金扣除。
2.發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現場搶修。非承包施工質量引起的事故,搶修費用由發包人承擔。
3.在國家規定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的',承包人應承擔損害賠償責任。
四、質量保修金的支付
本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 3 %;
五、質量保修金的返還
甲方在質量保修期滿后天內,將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年月日年月日
【墊資合同】相關文章:
墊資合同06-08
墊資協議合同05-20
短期墊資協議02-20
墊資協議合同[精品]06-01
第三方墊資合同09-09
個人墊資協議書范本(通用11篇)12-09
資管法律服務合同02-27
墊球比賽作文09-11
(經典)減資公告范文10-05